ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ СРОКОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ) К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Русаленко Нина Валентиновна,
начальник отдела антимонопольного контроля
Предмет, в статье исследуются проблемы соотношения сроков действия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, выполнения мероприятий по технологическому присоединению, технических условий и пути их решения. Цель: выявление проблемных аспектов при соотношении сроков подключения к электрическим сетям в рамках действующего законодательства. Дизайн исследования: изучение актуальной нормативно-правовой базы в области исследуемого вопроса с целью разработки рекомендаций по регламентации сроков при технологическом присоединении к электрическим сетям на примере практики Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области. Результаты: рассмотрены и предложены рекомендации в Правила, в частности, регламентация сроков действия договора и срока действия технических условий, продление срока действия ранее выданных технических условий. Внедрение данных рекомендаций позволит организовать эффективное регулирование правоотношений между заявителем и сетевой организацией.
Ключевые слова: сетевая организация, правоотношения, электроэнергетика, Управление Федеральной антимонопольной службы.
Введение
По мере развития общества и государства развивалась энергетическая отрасль: тепловая энергетика, атомная энергетика, газовая и нефтяная промышленность, а вместе с этим и расширялась область правовой регламентации.
Электроэнергетика является одной из наиболее востребованных сфер жизнедеятельности общества. Доступ к источникам энергии способствует развитию производственных мощностей государства в целом, повышает производительность труда. Правовое регулирование в сфере электроэнергетики является наиболее законодательно отлаженным по сравнению с другими сферами (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение и т.д.).
Деятельность по подключению к электрическим сетям является сложным процессом, требующим научного изучения.
Несмотря на проделанную законодателем правотворческую работу по регламентации правоотношений в сфере электроэнергетики, по-прежнему остается немало неразрешенных вопросов как теоретического, так и практического характера. Это связано со сложными ситуациями, возникающими в практике, а также несовершенством правоприменительной системы.
В подтверждение изложенному считаем необходимым привести данные статистики, поступающие в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (далее - Управление) обращения с дифференциацией по сферам.
Так, в 2020 году в Управление поступило всего 567 обращений, из которых 157 - электроснабжение; газоснабжение - 22; связь - 10; водоснабжение/водоотведение - 14; железнодорожный транспорт - 4; теплоснабжение - 20; жилищно-коммунальное хозяйство - 103; банковские/страховые услуги - 6; торговля/бытовые услуги - 218; экономическая концентрация - 10; нефтепродукты/сжиженный углеводородный газ - 13.
В 2021 году - 529 обращений, из которых 244 - электроснабжение; газоснабжение - 32; связь - 27; водоснабжение/водоотведение - 42; железнодорожный транспорт - 2; теплоснабжение - 34; жилищно-коммунальное хозяйство - 33; банковские/страховые услуги - 9; торговля/бытовые услуги - 77; экономическая концентрация - 10; услуги автомобильного транспорта - 2.
Таким образом, приведенная статистика свидетельствует о востребованности указанной сферы и наличии определенных проблем как правового характера, так и практического.
Методы и результаты исследования
Как показала практика Управления, за период с 2020 года по настоящее время одним из частых нарушений, которое допускает сетевая организация на различных этапах осуществления процедуры подключения (технологического присоединения) объектов заявителей к электрическим сетям, является нарушение императивных сроков, которые установлены в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила).
В соответствии с абзацем 1 части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
Согласно абзацу 5 части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора.
На сегодняшний день основным документом, регулирующим подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, являются Правила.
В соответствии с пунктом 3 Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.
Пунктом 6 Правил установлено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.
В пункте 7 Правил закреплены этапы процедуры подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям.
Несмотря на достаточно полно отрегулированный механизм процедуры подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям, остается неразрешенным вопрос о соотношении трех видов сроков: срок действия договора; срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению; срок действия технических условий.
Правила не содержат положений о сроке действия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Для того чтобы всесторонне и полно рассмотреть вопрос о сроке действия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, необходимо исследовать правовую природу такого договора.
В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) такой вид договора отсутствует. Учитывая, что процедура подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям регламентируется Правилами, то непоименованным такой договор не является.
Суды по-разному определяют правовую природу договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:
1. смешанный договор, который по своей правовой природе является договором технологического присоединения, но содержит элементы договора подряда и договора возмездного оказания услуг;
2. договор возмездного оказания услуг;
3. самостоятельный, не поименованный в ГК РФ гражданско-правовой договор https://zakon.ru/blog/2016/8/31/slozhnaya_sudba_dogovora_tehnologicheskogo_prisoedineniya.
Определяя, какие правила применять к отношениям сторон, суд прежде всего учитывает существо законодательного регулирования соответствующего вида обязательств и признаки договоров, предусмотренных правовыми актами Пункт 47 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018 № 49..
При этом, полагаем, что в подтверждение смешанной правовой природы договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям может свидетельствовать наличие в типовых формах общих положений ГК РФ, например, пункт 15 Приложений № 8, 8(1), 9, 10,11,12 к Правилам.
Кроме того, в поименованных в ГК РФ договорах обязательно определены существенные условия, в том числе и о сроке действия такого договора.
Согласно части 4 статьи 426 ГК РФ типовые формы договоров подлежат обязательному применению сетевыми организациями, поскольку в них содержатся нормы Правил, подлежащие строгому соблюдению.
Однако типовые формы договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не содержат положений о сроке его действия.
Ответ на данный вопрос можно найти в правоприменительной практике, но, к сожалению, она не единообразна.
Так девятнадцатым арбитражным апелляционным судом сделан вывод, что основанием для прекращения договора об осуществлении технологического присоединения является истечение срока действия технических условий Постановление девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2020 г. № А64-3616/2019; Определение Верховного суда РФ от 15 января 2019 г. № 307-ЭС18-23617..
Иной вывод содержится в решении арбитражного суда Ростовской области и пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А53-23119/2018: с прекращением срока действия технических условий, срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению договор между сторонами прекратился и необходимость в его расторжении отсутствует Постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.03.2019 г. по делу № А53-23119/2018..
Кроме того, указанными судами сделан вывод о том, что моментом окончания исполнения сторонами обязательств по договору является фактическое присоединение объекта к электрической сети с оформлением соответствующих документов См. там же..
Напротив, истечение срока действия технических условий не прекращает договор технологического присоединения в целом, поскольку заявитель в течение срока действия договора сохраняет право на инициацию продления срока действия технических условий или выдачу новых технических условий, что легитимирует потенциальное выполнение мероприятий по технологическому присоединению Постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 8 октября 2020 г. № А03-4988/2019..
Согласно положению части 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.
Исходя из смысла нормы ГК РФ, если стороны хотят установить иное условие о прекращении действия договора, то оно должно быть однозначно определено в договоре.
На практике в договоре подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям отсутствуют как общие условия (часть 3 статьи 425 ГК РФ), так и иные, связанные с окончанием срока действия такого договора.
Кроме того, вывод арбитражного суда Ростовской области и пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А53-23119/2018 о прекращении действия договора в силу прекращения действий технических условий является некорректным, поскольку противоречит статье 407 ГК РФ, части 3 статьи 425 ГК РФ, пунктам 3 и 6 Правил.
С учетом изложенного указанное обстоятельство дает основания правоприменителям (ФАС России и ее территориальным органам, судам) по своему внутреннему усмотрению определять окончание срока действия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Таким образом, неопределенность момента окончания срока действия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям порождает бессрочную возможность предъявления сторонами взаимных претензий, в том числе при неисполнении в установленный срок одной из сторон своих обязательств.
Подпункт «б» пункта 16 Правил устанавливает императивные сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в зависимости от размера нагрузки и характера заявителя, типа присоединения (от 15 рабочих дней до 2 лет).
Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).
Согласно пункту 24 Правил срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Однако законодатель предусмотрел возможность для заявителя продлить срок действия ранее выданных технических условий (пункт 27 Правил).
Детальный анализ пункта 27 Правил дает основания полагать, что наличие указанного пункта выгодно для заявителей, которые не выполнили свою часть мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям по различным причинам как субъективным, так и объективным, поскольку они не несут в отличие от сетевой организации административную ответственность за указанные действия/бездействие.
Кроме того, зачастую сетевая организация не реализует свое право на получение компенсации за фактически понесенные расходы, связанные с выполнением своей части мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках заключенного с конкретным заявителем договора, что еще раз доказывает привилегированное положение лица, которое имеет намерение присоединить свой объект к электрическим сетям.